Aufbau eines computergestützten Baustellencontrollings mit dem Schwerpunkt der Sicherung der Nachweisführung aus Bauzeitenbehinderung

Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Die Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Begriff der Kosten-Leistungsrechnung. Hier werden kurz die wichtigsten Begriffe der Kostenrechnung erläutert, da sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Grundlage für das Verständnis der Zusammenhänge darstellen. Im nächsten Schritt soll die Aufgabe der Arbeitsvorbereitung erläutert werden, bevor der wichtige Aspekt der Bauzeit und abschließend das Baustellencontrolling selbst näher betrachtet werden. Diese Gliederung soll den allgemeinen Teil der Diplomarbeit abschließen. Im weiteren Verlauf wird auf die konkrete Baumaßnahme eingegangen. Es erfolgt eine Vorstellung der Baustelle und der Bauvertragspartner, sowie eine kurze Beschreibung des Bauvertrages. Des weiteren wird die bestehende Baustellendokumentation beschrieben, bevor diese vom Verfasser beurteilt wird. Als Resultat dieser Bewertung, wird in den folgenden Gliederungspunkten auf die Grundzüge und Funktionsweise des zu entwickelnden Baustellencontrollings eingegangen. Zudem wird ein Verfahren zur Erfassung der monetären Folgen infolge von Bauverzögerungen vorgestellt, welches auch ein Bestandteil des Baustellencontrollings darstellt. Zuletzt wird in einer Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse, einer Zusammenfassung und in einem Ausblick auf die weitere Handhabung der gegebenen Problematik die Diplomarbeit abgeschlossen. Die Darstellung der einzelnen EDV-Controlling-Module sowie die Ergebnisdarstellung des Nachweisverfahrens zur Bewertung der monetären Folgen ist in dieser Diplomarbeit nur schwer in Papierform darzustellen. Lediglich die wichtigsten Elemente sind als Bildschirmansichten in diese Arbeit eingefügt. Die genauen Programmstrukturen und Entwicklungen der Ergebnisse sind der beiliegenden CD-ROM zu entnehmen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Einleitung7 1.1Einführung7 1.2Zielsetzung8 1.3Aufbau der Arbeit9 2.Kosten im Baubetrieb11 2.1Kosten-Leistungsrechnung12 2.1.1Bauauftragsrechnung12 2.1.2Baubetriebsrechnung13 2.2Arbeitsvorbereitung15 3.Begriff der Bauzeit17 3.1Bedeutung der Bauzeit17 3.1.1Rechtliche Bedeutung der Bauzeit18 3.1.2Baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit19 3.2Bedeutung der Bauzeit aus der Sicht der Vertragsparteien20 3.2.1Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftraggeber20 3.2.2Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftragnehmer20 3.3Der Bauzeitenplan21 3.4Gestörter Bauablauf22 3.4.1Ursachen für Bauverzögerungen23 3.4.2Rechtliche Folgen aus [...] von Blecke, Sebastian